个人造价咨询合同优质7篇
|
造价咨询是工程项目中至关重要的环节，是专业机构或人员运用其专业知识对造价展开的深度剖析与精准控制。它涵盖从项目起始阶段的估算，到初步设计时的概算，施工准备阶段的预算，直至竣工后的结算等一系列环节。每个环节都相互关联，如同链条一般，为工程项目造价的合理确定和有效控制保驾护航。下面是小编给大家分享的一些有关于个人造价咨询合同的内容，希望能对大家有所帮助。 个人造价咨询合同 1委托单位名称(甲方)： 咨询单位名称(乙方)： 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。 一、工程地点：山阳县 二、工程名称： 三、承包内容：项目的造价工作。 四、承包方式： 五、核对完成日期：按甲方要求日完成。 六、承包价格:本工程项目总价的。 七、付款方式：合同签订日期甲方将预付款人民币)转入乙方账户，乙方完成工程量时，甲方支付乙方80%合同款，待文件递交有关部门后，付剩余20%。 八、甲方责任： 1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料，需甲方协调沟通的'事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。 2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。 3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用，由甲方承担。 4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。 5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。 九、乙方责任： 1、乙方负责项目造价工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。 2、乙方根据甲方要求时间，保质保量完成任务。 3、如因乙方原因造成工作延误，乙方承担相应责任。 十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日生效，合同款付清后自动失效。 十一、未尽事宜，双方协商解决。 甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________ _________年________月_______日 个人造价咨询合同 2_______________(以下简称委托人)与_______________(以下简称咨询人)经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本(GJ-20____-0212)制定的。 第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务 (一)项目名称(全称)：__________________________________ (二)建设地址(全称)：__________________________________ (三)项目咨询业务范围： (A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价; (B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核; (C类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核; (D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔; (E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。 第三条咨询人、委托人的义务 (一)咨询人的义务 1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。 2.咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。 (1)“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作; (2)“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务; (3)“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第(一)款第4项、第五条第(二)款第3项规定，应增加的额外工作量。 3.合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。 4.咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。 5.在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。 (二)委托人的义务 1.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。 2.委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。 3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。 4.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。 第四条咨询人、委托人的权利 (一)咨询人的权利 1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。 2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。 3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。 4.咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的.工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。 (二)委托人的权利 1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。 2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。 3.当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。 第五条咨询人、委托人的责任 (一)咨询人的责任 1.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。 2.咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。赔偿金=直接经济损失或按合同的酬金(扣除税金)的一定比率计算，累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。 3.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。 4.咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。 5.咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件(含工程量计算书及底稿、编审的概(预)算书、结(决)算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。 (二)委托人的责任 1.委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。 2.委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。 3.由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，委托人应按实际所延长的时间相应延长完成建设工程造价咨询工作的时间，并补偿咨询人额外的酬金。 4.委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。 第六条合同生效，变更与终止 (一)本合同自双方签字盖章之日起生效。 (二)当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。 (三)变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。 第七条合同争议的解决 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决： (一)提交________________仲裁委员会仲裁; (二)依法向________________人民法院起诉。 第八条咨询业务的酬金及其支付办法 (一)依据《中华人民共和国合同法》、江西省发展计划委员会《关于规范建设工程造价咨询服务收费的有关问题的通知》(赣计收费字〔20_____〕1177号)的规定，建设工程造价咨询工作的正常服务、附加业务和额外服务的酬金，委托人按以下计算方法、支付时间与金额，支付给咨询人的酬金。 1.委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金; 2.委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金; 3.委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金。 (二)咨询人应于________年________月________日前(含当日)向委托人交付咨询成果文件。如果由于咨询人自身原因延误支付，每延误一天，应减收该项目咨询费的千分之二。 (三)如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。 (四)如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。 (五)双方同意用________货币支付酬金，按________汇率计算。 (六)双方同意：签订合同时预付总酬金的20%定金________________元，当提交咨询成果初稿时，预付总酬金的50%，剩余部分酬金待咨询结果定案时一次付清。 第九条其他约定 (一)因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。 (二)咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。 (三)未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。 (四)除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。 咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。 (五)下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。 1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。 2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。 3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。 4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 (六)建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。 (七)建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 第十条附加协议条款：____________________________________________________________。 第十一条本合同自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终止。 第十二条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。 委托人：__________________(盖章) 咨询人：_______________(盖章) _________年________月________日 个人造价咨询合同 3_________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1.项目名称： 2.服务类别： 二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1.建设工程造价咨询合同标准条件; 2.建设工程造价咨询合同专用条件; 3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。 四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的.建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价咨询业务自___年________月________日开始实施，至___年________月________日终结。 七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。 委托人：(盖章) 咨询人：(盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 个人造价咨询合同 4委托人名称：_________(盖单位公章)(以下称甲方) 受托人名称：_________(盖单位公章)(以下称乙方) 我公司因项目投标，根据招标文件的规定和要求，没有注册造价工程师的投标单位，必须委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制工程量清单，现由甲方委托乙方进行代理编制本工程的工程预算，乙方现委派注册造价工程师全权代理负责上述工程的工程预算编制，并签字盖章事项。 经双方协商，达成如下条款： 一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师：甲方应负责投标文件的制作及投标全过程的操作;负责工程投标报价的'自主确定并对其投标结果承担责任。 二、乙方应根据甲方的.委托事项，认真做好对投标预算书的编制，对其编制签字盖章;负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章：负责提供注册造价工程师供本工程开标时使用：负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询乙方对于甲方的投标结果不予负责。 三、其他事项： 1.按照达成的约定双方规定，甲方一次性付给乙方工程预算费_________元。 2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字盖章后生效，本工程完毕后失效。 甲方(单位公章)：_________乙方(单位公章)：_________ 负责人(签章)：_________负责人(签章)：_________ 协议签订时间：_________年_________月_________日 个人造价咨询合同 5本合同由以下双方于____年____月____日签订： 甲方(委托方)：_________________________ 地址：___________________________________ 法定代表人/授权代表：____________________ 乙方(咨询方)：_________________________ 地址：___________________________________ 法定代表人/授权代表：____________________ 鉴于甲方拟就_____________________________(项目名称)进行工程造价咨询，乙方作为专业的造价咨询机构，具备相应的资质和经验，双方经友好协商，就乙方为甲方提供造价咨询服务事宜达成如下协议： 一、服务内容：乙方将为甲方提供包括但不限于项目概算编制、预算编制、工程量清单编制、招标控制价编制、结算审核及全过程造价咨询等_____________________(具体服务内容)服务。 二、服务期限：自____年____月____日起至____年____月____日止，或根据项目实际进度调整。 三、服务费用及支付方式： 服务费用总计为人民币________元，具体支付方式及时间节点为：___。 如遇服务内容变更或增加，双方应另行协商确定费用调整事宜。 四、双方权利与义务： 甲方应按时提供乙方所需的一切资料，并积极配合乙方开展工作。 乙方应保证咨询成果的真实、准确、合法，并承担因乙方过错导致的.法律责任。 五、违约责任：双方应严格履行本合同，任何一方违反本合同约定，均应向对方承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的'损失。 六、争议解决：因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决;协商不成时，可提交至_________________(仲裁机构或法院)解决。 七、其他：本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________ 法定代表人/授权代表(签字)：____法定代表人/授权代表(签字)：____ 日期：____年____月____日日期：____年____月____日 个人造价咨询合同 6合同编号：_____________ 甲方(委托方)：_____________ 乙方(咨询方)：_____________ 鉴于甲方拟就_____________项目(以下简称“本项目”)进行造价咨询，以确保项目成本控制的合理性和准确性，现依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议： 一、服务内容 乙方将为甲方提供包括但不限于工程量清单编制、预算审核、结算审核、造价过程控制及建议、成本优化方案等造价咨询服务，具体服务范围及深度见附件一。 二、服务期限 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。如遇特殊情况需延长服务期限，经双方协商一致后可签订补充协议。 三、费用及支付方式 咨询费用总额为人民币_____________元(大写：_____________)，具体支付方式及时间如下： 预付款：合同签订后____日内支付总费用的____%; 中期款：服务进度达到____%时支付总费用的`____%; 尾款：服务完成并经甲方验收合格后____日内支付剩余的____%。 如因甲方原因增加服务内容或延长服务期限，双方应就增加部分另行协商确定费用及支付方式。 四、双方权利与义务 _____________________ 五、违约责任 双方应严格履行本合同各项条款，任何一方违反本合同约定，均应向对方承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的'损失。 六、争议解决 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决;协商不成时，可提交_____________仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。 七、其他 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________ 法定代表人/授权代表(签字)：____法定代表人/授权代表(签字)：____ 签订日期：____年____月____日 个人造价咨询合同 7本合同由以下两方于____年____月____日签订： 甲方(委托方)：______________________ 地址：__________________________________ 联系电话：____________________________ 乙方(咨询方)：______________________ 地址：__________________________________ 联系电话：____________________________ 鉴于甲方拟就______________________项目(以下简称“本项目”)进行造价咨询，以获取专业、准确的工程造价评估及建议，现委托乙方提供造价咨询服务。双方经友好协商，达成如下协议： 一、服务内容： 乙方将为甲方提供包括但不限于工程概算编制、预算审核、工程量清单编制、施工过程造价跟踪、结算审核等______________________(具体服务内容)的`造价咨询服务。 二、服务期限： 自合同签订之日起至______________________止，乙方应按时完成各项服务任务。 三、服务费用及支付方式： 服务费用总额为人民币(大写)________________元整，具体支付方式及时间节点为：___________。 若服务过程中发生额外工作量或变更，双方应另行协商费用事宜。 四、双方权利与义务： ________________ 五、违约责任： 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的.损失。 六、争议解决： 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决;协商不成时，可提交至______________________(具体仲裁机构或法院)进行仲裁/诉讼。 七、其他： 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________ 法定代表人/授权代表(签字)：____法定代表人/授权代表(签字)：____ 日期：____年____月____日 |
