光伏发电安装施工合同范本（最新5篇）

合同是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。通过合同条款的明确规定，合同能够清晰地界定合同各方应当享有的权利和应当履行的义务，避免因权利义务不明确而产生的纠纷。以下是小编为大家整理的关于光伏发电安装施工合同范本的内容，供大家参考，希望能够给大家带来借鉴或帮助！

光伏发电安装施工合同 1

发包方(甲方)：

承包方(乙方)

按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：___

2、工程地点：___

3、承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

4、承包方式：

包工不包料(含装卸费)

5、工期：

开工日期：___年___月___日

实际施工天数：___天

6、工程质量：合格

7、合同价款(人民币大写)：___

安装费按太阳能光伏发电板___元/W计算，材料装卸费按___元计算。

二、双方工作

甲方工作

1、甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

2、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的.水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

3、指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作

1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2、指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

三、工程价款及结算

1、根据甲方提供的施工图纸功率为___万瓦，安装费用为___元(不含装卸及搬运费)。

2、安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

3、本工程无保修金，不含税。

四、违约责任

1、甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

2、乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

3、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

五、附则

本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏发电安装施工合同 2

发包方(以下称甲方)：__________________________

承包方(以下称乙方)：__________________________

根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：_______________________________________

二、工程地点：_______________________________________

三、承包方式：_______________________________________

第二条工程期限

合同工期总日历天数_______天

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的'核定。

2、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。

3、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条

纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________

_________年________月______日_________年________月______日

光伏发电安装施工合同 3

合同编号： ________________________

甲方(发包方)： ________________________

乙方(承包方)： ________________________

签订日期： ________________________

一、工程概况

工程名称： ________________________光伏发电项目

工程地点： ________________________

工程内容： 包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电缆敷设、逆变器及配电柜安装、防雷接地等施工内容。

二、合同价款与支付方式

合同总价款： 人民币(大写)________________________元整(￥________________)。

支付方式：

预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价的____%作为预付款。

进度款：根据工程进度，甲方在乙方完成________________后支付合同总价的.____%。

结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的____%;剩余____%作为质保金，质保期满无质量问题后一次性付清。

三、工期

开工日期： ________________________

竣工日期： ________________________

工期延误： 如因不可抗力因素导致工期延误，经甲乙双方协商后可相应顺延。

四、双方责任

甲方责任：

提供施工所需的场地、电源等条件。

按照合同约定支付工程款项。

协助乙方办理相关施工手续。

乙方责任：

按照施工图纸和技术要求进行施工。

保证工程质量符合国家和行业相关标准。

负责施工期间的安全生产工作。

五、工程质量与验收

工程质量： 乙方应确保工程质量达到国家和行业相关标准。

验收： 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。

六、违约责任

如甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任。

如乙方未按合同约定完成施工任务或工程质量不符合要求，应承担违约责任。

七、争议解决

双方因执行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决;协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)： ________________________

法定代表人(或授权代表)签字： ________________________

乙方(盖章)： ________________________

法定代表人(或授权代表)签字： ________________________

光伏发电安装施工合同 4

甲方(发包方)：________________________________

乙方(承包方)：________________________________

鉴于：

甲方拟建设光伏发电项目，乙方具备相应的施工资质和施工能力，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经友好协商，就光伏发电安装施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：________________________________

工程地点：________________________________

工程内容：光伏发电系统的安装施工，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电缆敷设、逆变器及配电柜安装、防雷接地等。

二、合同价款与支付方式

合同总价款：人民币(大写)________________________元整(￥____________)。

支付方式：

合同签订后____日内，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款。

工程施工进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价的____%作为进度款。

工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项，即合同总价的____%。

三、工期

开工日期：________________________________

竣工日期：________________________________

四、双方责任

甲方责任：

提供施工所需的.场地、电源、水源等条件。

按照合同约定支付工程款项。

协助乙方办理施工所需的相关手续。

乙方责任：

按照施工图纸和技术要求进行施工。

保证施工质量符合国家和行业相关标准。

负责施工期间的安全管理。

五、工程质量与验收

工程质量应符合国家和行业相关标准以及施工图纸的要求。

工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到验收通知后____日内组织验收。

六、违约责任

任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决

双方因执行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决;协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：________________________________

法定代表人(或授权代表)签字：________________________

日期：________________________________

乙方(盖章)：________________________________

法定代表人(或授权代表)签字：________________________

日期：________________________________

光伏发电安装施工合同 5

合同编号：__________________

甲方(发包方)：__________________

地址：__________________

法定代表人/负责人：__________________

乙方(承包方)：__________________

地址：__________________

法定代表人/负责人：__________________

鉴于甲方拟建设光伏发电项目，并同意将该项目的安装施工工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：__________________光伏发电项目

工程地点：__________________

工程内容：包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电缆敷设、逆变器及配电柜安装、防雷接地等(具体以工程量清单为准)。

二、合同工期

开工日期：__________________

竣工日期：__________________

三、合同价款与支付

合同总价款(大写)：人民币__________________元整(小写：￥__________________元)。

支付方式：

预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价的____%作为预付款。

进度款：根据工程进度，甲方按____%的比例支付进度款。

结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的'____%，剩余____%作为质保金，质保期满无质量问题后一次性付清。

四、双方责任

甲方责任：

提供施工所需场地、电源、水源等条件。

按时支付合同价款。

协助乙方办理施工所需的相关手续。

乙方责任：

按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务。

遵守安全生产规定，确保施工安全。

提供施工所需的技术资料和图纸。

五、工程质量与验收

工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。

工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到验收通知后____日内组织验收。

六、违约责任

任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决

双方因执行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决;协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________________ 日期：__________________

乙方(盖章)：__________________ 日期：__________________